湖州市吴兴区人民法院司法警察训练用房10KV配电工程施工发包公告

1. 发包条件

本项目为全流程电子发竞包施工类项目。

本发包项目 湖州市吴兴区人民法院司法警察训练用房10KV配电工程 已批准建设，计划建设投资估价约 60万元，建设资金来自 自筹 ，项目出资比例为100% ，发包人为湖州市吴兴区人民法院 ，发包代理为 浙江宏业工程咨询有限公司 。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行公开发包，项目发包编号为  JS(X)2019-165  。

2. 项目概况与发包范围 

发包项目建设地点：位于湖州市后庄单元的二环北路788号吴兴区人民法院环城法庭内 

工程规模：新建10KV/0.4KV配电房一座，250KVA干式变压器2台等  

发包范围：包括电力井砌筑、配电设备安装及电缆铺设等施工（具体详见工程量清单和图纸）

计划工期： 45日历天

3. 竞包人资格要求

竞包人资格要求：1、具备“建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质”或“输变电工程专业承包叁级及以上资质”或“电力工程施工总承包叁级及以上资质”，浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》；

2、具备承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)

3、投标人须同时具备上述1、2资质。本项目不接受联合体投标。 

项目负责人资格要求：具备电力工程二级及以上注册建造师或机电工程二级及以上注册建造师【必须具备B证，二级建造师注册证必须在有效期内，不接受建造师临时执业证书。浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书】

本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包；

本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供建设单位证明。

本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），发包人拒绝其参加本项目的竞包。

其他要求：本项目采用电子招投标，竞包单位必须为已经审核入库的湖州市公共资源电子交易平台成员。

4. 发包文件的获取

4.1 登陆湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“湖州市限额发包平台”—“建设”下载获取本项目发包文件、工程量清单、PDF格式电子版施工图等。

4.2登陆湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“湖州市限额发包平台”—”交易主体登录“中下载获取本项目发包文件、工程量清单、PDF格式电子版施工图等。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2019 年 12 月 23 日 14 时 00分。竞包人应在竞包截止时间前派专人直接送至湖州市民服务中心2号楼2楼开标室（具体详见湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼休息区开标信息公告栏） 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在 湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）上发布。

7. 联系方式

发 包 人:湖州市吴兴区人民法院      

地  址：湖州市吴兴区西山路1698号    

联 系 人：张勇    电 话：0572-2583731 

发包代理机构：浙江宏业工程咨询有限公司

地  址：湖州市龙泉街道田盛街819号香溪悦府1楼

联 系 人： 刘秀云 电话：0572-2708071   传真：0572-2708071

8. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联系人：国泰新点客服      电  话：4009980000

联系人：顾宇晨（国泰新点）电  话：15157250317

联系人：施  展（品茗）    电  话：13857254002